1.  «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по изготовлению и монтажу рекламно-информационной конструкции.

2. «Исполнитель» обязуется:

2.1. Закупить все материалы, необходимые для выполнения работ по «Договору».
2.2. Изготовить «Носитель» согласно утвержденным «Заказчиком» эскизам, техническому заданию.
2.3. Смонтировать Носитель по указанному адресу.
2.4. Заблаговременно известить Заказчика о начале монтажа.
2.5. Обеспечить качество результата работ, соответствующее условиям «Договора-Оферты» и назначению «Носителя».

3. «Заказчик» обязуется:

3.1. До начала работ подписать эскиз, смету, спецификацию и произвести авансовый платеж.
3.2. На период монтажа обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к месту установки «Носителя», а также к электрическому щиту либо другому месту, где установлен автомат включения/отключения напряжения на точке подключения для «Носителя».
3.3. До начала монтажа согласовать место и время установки «Носителя» с третьими лицами (жильцами близлежащих квартир, владельцем здания, другими организациями, ответственными сотрудниками, КГА, Госавтоинспекцией и т. п.).
3.4. В течение двух рабочих дней после завершения монтажа либо при наступлении условий, оговоренных в п.6.3 и п.6.4 Договора, подписать Акт выполненных работ с указанием в нем всех замечаний, если таковые имеются. В случае если за это время Акт не подписан, работа считается выполненной.

4. Подключение.

4.1. Вывод точки подключения 220 В к месту установки Носителя (не дальше трех метров от края Носителя) обеспечивает Заказчик. Под точкой подключения понимается конец двух/трехжильного электрического кабеля соответствующего сечения, электрическая колодка,либо иная точка с открытыми для доступа контактами и возможностью отключения напряжения на ней.
4.2. При отсутствии точки подключения Исполнитель устанавливает не далее 1 метра от носителя монтажную коробку для последующего самостоятельного подключения Носителя Заказчиком. Контрольное включение Носителя в этом случае выполняется с помощью временного кабеля.
4.3. Трансформатор размещается не далее 3-х метров от подключенной к нему электрической цепи.
4.4. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя производить какие-либо подключения к инженерным сетям и электрическим коммуникациям, находящимся как внутри помещений, так и рядом с Носителем.
 
5. Стоимость работ, сроки и порядок расчетов.

5.1. Стоимость работ отражается в Счете на оплату выставляемом Исполнителем Заказчику. Исполнитель приступает к работе только в случае 100% поступления сумм указанных в счете на свой расчетный счет.

5.2. В исключительных случаях (на усмотрение Исполнителя) Исполнитель может приступить к работе при зачислении 70% от стоимости работ на свой расчетный счет, при этом отгрузка готовой продукции или выполнения монтажных работ происходит только при получении Исполнителем 100 % стоимости работ отраженных в выставленном счете.  

5.3. Оплачивая выставленный Исполнителем счет, Заказчик совершает Акцепт данной оферты. В случае предоставления отсрочки, рассрочки платежей (если Исполнитель не предоставил рассрочку в соответствии с пунктом 5.2. данной оферты) заключается договор на бумажном носителе.

5.4. Сроки выполнения работ по изготовлению и монтажу Носителя оговариваются индивидуально, и зависят от вида Носителя. Сроки могут быть изменены Исполнителем в зависимости от загрузки собственного производства и индивидуальных особенностей Заказа выявленных в процессе его исполнения. 

6. Ответственность Сторон.

6.1. За просрочку сдачи работ по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от выплаченной на момент этого нарушения части Стоимости за каждый рабочий день просрочки.
6.2. За просрочку платежей Заказчик выплачивает Исполнителю 0,5 % (пять десятых процента) от Стоимости за каждый календарный день просрочки.
6.3. В случае неготовности обеспечить возможность монтажа в срок, указанный в п.5.4, Заказчик принимает Носитель на ответственное хранение и оплачивает Исполнителю все выполненные на этот момент работы согласно смете. Монтаж в этом случае проводится по мере готовности Сторон, после чего они подписывают Акт выполненных работ.
6.4. В случае отказа Заказчика от монтажа по причинам, не зависящим от Исполнителя, после доставки Носителя на место монтажа, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего хранения Носителя. В остальном Стороны руководствуются п.6.3.
6.5. За хранение готового к монтажу Носителя свыше пяти рабочих дней сверх срока, согласованного с "Заказчиком", при наступлении условий, оговоренных в п.6.3 и п. 6.4. Заказчик выплачивает Исполнителю 1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день хранения, но не более 20% от общей стоимости работ.
6.6. В случае невыполнения Заказчиком п.6.2 Правил, Исполнитель снимает с себя 10 дней гарантии за каждый день просрочки платежей.
6.7. Вся ответственность за разрешение споров с третьими лицами, возникших в процессе выполнения работ по Договору, ложится на Заказчика.
6.8. Все уведомления о ходе работ по изготовлению Носителя, сроках выполнения заказа, сроках проведения монтажных работ Исполнитель делает посредством уведомления на электронную почту Заказчика (адрес электронной почты с которого поступил запрос на изготовления продукции или подтверждение размещения заказа). Уведомления отправляются с официальной электронной почты компании.
6.9. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы транспортных средств, заболевания, отъезды и иные причины. За несостоявшееся по вине Заказчика услуги, деньги внесенные им в качестве его оплаты, не возвращаются.
6.10. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный деятельности Заказчика или лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения требований сотрудников Исполнителя.
6.11. Оплачивая Услуги Исполнителя по договору Оферты, Закащзчик соглашается с условиями данного договора и с тем, что он не в праве требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного Заказчику как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим законодательством.
6.12. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору-Оферте, если их надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах в соответствии со ст. 401 ГК РФ.

 

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Исполнитель гарантирует полноценное функционирование Носителя в течение одного года с момента установки «Носителя».
7.2. В период гарантийного срока эксплуатации любые дополнительные работы по обслуживанию Носителя, например, очистка рекламной поверхности от атмосферных и прочих загрязнений, производятся только Исполнителем. В противном случае гарантия Исполнителя по п.7.1 аннулируется.
7.3. Выявленные Заказчиком в течение гарантийного срока дефекты, возникшие, по вине Исполнителя устраняются Исполнителем своими силами за свой счет.
7.4. Исполнитель не несет ответственности в случае несанкционированного и ненормативного воздействия на Носитель третьих лиц (например, вандализм, воровство), машин и иных механизмов (например, ДТП, строительные работы) или химических веществ.
7.5. При наступлении п. 6.3 и 6.4 Правил условия гарантии могут измениться, о чем делаются соответствующие пометки в Актах выполненных работ.

8. Споры и разногласия.

8.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно действующему Законодательству РФ.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие в период действия Договора-Оферты, Стороны будут разрешать путем переговоров. При невозможности достигнуть согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Особые условия.

9.1. Право собственности на Носитель, а также риск утраты или частичного его повреждения переходит на Заказчика в следующие моменты:
а) С момента подписания Акта выполненных работ.
б) С момента фактической установки Носителя на обозначенное место согласно подписанному эскизу, независимо от подключения Носителя к сети 220В и присутствия Заказчика или его представителя на месте проведения работ.
в) Возникновения условий, предусмотренных п.6.4 Договора.
г) При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы (п.7 ст.720 ГК РФ).
9.2. Во всем, что прямо не оговорено в тексте Договора-Оферты или не согласовано с Заказчиком документально (размеры, цвета, материалы, тип крепежа и способы крепления соединения и пр.), Исполнитель руководствуется собственным пониманием целесообразности тех или иных действий в отношении цели Договора-Оферты.
9.3. Исполнитель вправе от своего имени и за свой счет привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору-Оферте, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные.
9.4. Атмосферные осадки, температура ниже -15 градусов и ветер сильнее 15 м/с являются основанием для отмены монтажа и переноса срока сдачи работ (для работ на улице).
9.5. Одностороннее изменение условий Договора-Оферты Заказчиком, а также односторонний отказ от выполнения обязательств по ним не допускается. Все изменения и дополнения к Договору-Оферте действительны лишь при оформлении их в письменном виде в качестве приложений, подписанных обеими Сторонами. Документы, переданные по факсу или электронной почте, считаются предварительными и требуют подтверждения оригиналами.
9.6. Эскиз, спецификация и смета подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора-Оферты.